+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Типовой договор ремонт жилого помещения образец 2019

Типовой договор ремонт жилого помещения образец 2019

Заключение договора между собственником жилья и нанимателем — это обязательное действие, призванное урегулировать взаимоотношения, установить права и обязанности. Договор найма — документ, согласно которому владелец жилого помещения наймодатель обязуется на возмездной основе передать во временное пользование нанимателю объект недвижимости для проживания. Согласно законодательству РФ существенным условием соглашения о найме жилья является предмет договора. В нем максимально точно должен быть описан объект недвижимости, который передается нанимателю.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на ремонт квартиры образец 2019 г.

Ремонт помещения является длительным и дорогостоящим проектом. Наличие в семье своего мастера может значительно снизить расходы, однако в подобающем большинстве случаев собственники прибегают к помощи наемных работников. Договор на ремонт квартиры не является обязательным документом, однако его оформление вселяет уверенность в честность строителей и позволяет ускорить течение ремонта.

Строительную бригаду можно без проблем отыскать по объявлению и нанять без заключения всяких дополнительных договоров. Однако небрежное отношение подобного рода может привести к серьезным проблемам и финансовым потерям. Не стоит ждать, что ремонт будет завершен в установленный работниками срок.

Смета за время проведения работ также может значительно возрасти. Составление договора становится выгодным не только для клиента, но и для самих строителей. Соглашение гарантирует, что работнику полностью заплатят и не станут беспричинно отказываться от его услуг. В случае возникновения проблем в квартире, которые связаны с выполненным ремонтом, без договора будет практически невозможно добиться восстановления справедливости при обращении в полицию или суд.

Законодательством Российской Федерации не предусмотрено письменного стандарта договора на ремонт квартиры между физическими лицами. Тем не менее существует определенный стандартный набор данных, которые следует включить в текст соглашения. Договор может быть заключен между физическими, либо между юридическими лицами. Когда подрядчик является физическим лицом, то основным условием становится предоставление услуги, носящей разовый характер. Обязательно наличие лицензии, которая позволяет осуществлять ремонтные работы.

Информация , которая должна находиться в договоре на ремонт квартиры между физическими лицами:. Предмет договора — это его существенное условие, которое присутствует в любом заключенном договоре, даже если оно прямо не предусмотрено действующим законодательством и не зависит от способа заключения соответствующего соглашения. В некоторых случаях существуют жесткие требования к тому, каким образом будет описан в договоре его предмет.

Как правило, это те аспекты, которые связаны с правами и обязанностями сторон. Описание должно быть составлено таким образом, чтобы характеристики предмета договора четко выделялись в тексте договора. Пример описания предмета договора в тексте документа о ремонте между физическими лицами:.

Заказчик вправе отказаться от дополнительных выплат, если подрядчик совершил грубые ошибки, которые привели к дефектам и нарушению имущества. Подрядчик вправе расторгнуть сделку, если заказчик не предоставляет необходимый материал, либо меняет условия сделки.

Обе стороны должны предоставить актуальную и правдивую информацию. Когда строительные работы проводятся бригадой от юридического лица, то заказчик вправе обратиться по любым вопросам к управляющему компании. Это значит, что должны быть указаны конкретные даты, а в некоторых случаях может быть упомянуто даже время суток. Пример описания сроков исполнения работ в тексте договора между физическими лицами:.

Цена может быть указана как в самом договоре, так и в приложении к нему. Обычно при заключении договора на ремонт квартиры цена указывается в смете. Ведь во время реставрации любых объектов недвижимости производится множество самых разнообразных работ, перечень которых может быть на нескольких листах. По этой причине стоимость работ отдельно выносится в смету, хотя в самом тексте соглашения можно указать общую цену ремонта.

Подрядчик отвечает за недостатки результата работ, обнаруженные в рамках гарантийного срока. Если недостатки результата работ обнаружены после истечения предельного срока гарантии, подрядчик ответственности за них не несет. По завершении установленных сроков гарантии клиент утрачивает право на предъявление требований в связи с некачественными работами. По завершении ремонта представители строительной бригады обязуются выдать заказчику специальный акт сдачи-приемки выполненных работ и выплаченных подрядчику денег.

Это показатель того, что клиент доволен результатом действия работником и не имеет к ним претензий. У данного документа есть юридическая ценность и, в случае возникновения проблем, его можно будет предоставить в зале суда. Как правило, оплата за выполненные услуги осуществляется одновременно с передачей акта сдачи-приемки. Список дополнительных условий , которые можно включить в текст договора на ремонт квартиры между физическими лицами:.

Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам круглосуточно и без выходных :. Оплата по Договору осуществляется путем внесения денежных средств в кассу или перечисления на расчетный счет Подрядчика. Заказчик обязан в течение 3 трех дней после получения от Подрядчика уведомления об окончании работ осмотреть результат работ. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик вправе отказаться от подписания Акта, передав Подрядчику письменный мотивированный отказ с перечнем замечаний и недоделок.

Стороны в этом случае в срок дней определяют сроки и порядок устранения недоделок по замечаниям Заказчика. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В случае получения от Подрядчика извещений о событиях, указанных в п. Предмет договора1. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением из своих материалов, собственными силами и средствами работы по текущему ремонту и отделке , расположенного по адресу: , в соответствии с условиями договора подряда, заданием Заказчика, планом-графиком работ и иными документами, являющимися приложениями к Договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором на ремонт цену.

Заказчик обязан рассмотреть представленную Подрядчиком документацию, указанную в п. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в жилое помещение, указанное в п.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу N N , адресам электронной почты или доставлены курьером по юридическим почтовым адресам Сторон с получением под расписку.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения: Задание Заказчика Приложение N.

Спецификация Подрядчика Приложение N. План-график выполнения работ Приложение N. Смета Приложение N. Подрядчик обязан поставить материалы для выполнения работ вместе с товаросопроводительной документацией в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией не позднее с момента согласования Сторонами документации, указанной в п.

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее с момента поставки материала, необходимого для выполнения работ. Промежуточные сроки выполнения работ определены Сторонами в Плане-графике работ Приложение N , который является неотъемлемым приложением к настоящему договору. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями о качестве, согласованными Сторонами в задании Заказчика Приложение N.

Стороны договорились, что Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

ЗаказчиквправепосогласованиюсПодрядчикомприобретать оборудование: и материалы: указать наименование указать наименование вследующих случаях:. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику,уменьшаетсянадокументальноподтвержденнуюстоимость приобретенного оборудования и материалов. Гражданского кодекса РФ. В указанных случаях Сторона, выступающая инициатором такого расторжения, обязана направить другой Стороне письменное уведомление в срок 7 семь дней до предполагаемой даты расторжения.

Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о ее получении в течение 5 пяти рабочих дней с момента получения. Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение 30 тридцати дней с момента получения претензии. Права и обязанности Подрядчика: 2. Не позднее 7 семи дней с момента подписания Сторонами Договора Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику следующую документацию: 2.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ. Права Заказчика Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора на ремонт и потребовать возмещения убытков.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик при условии, что Заказчиком не была допущена просрочка приема результата работы. При необходимости изменения сроканачалаилиокончанияработ каждаяиз сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее, чем за 48 часов до егонаступления. Обизменениисроковделается соответствующая запись в обоих экземплярах договора.

Подрядчик обязан поставить материалы для выполнения работ вместе с товаросопроводительной документацией в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией не позднее 3 трех дней с момента согласования Сторонами документации, указанной в п.

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 3 трех дней с момента поставки материала, необходимого для выполнения работ. Стороны договорились, что Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по Договору субподрядчиков.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести следующие обстоятельства:. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить об этом контрагента в срок с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства.

В случае если действие форс-мажорных обстоятельств не прекращается в течение , настоящий договор считается расторгнутым. Подрядчик обязуется произвести ремонтно-отделочные работы в квартире , принадлежащей Заказчику на праве личной собственности, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Объемы и виды ремонтно-отделочных работ перечислены в ……………….. Сумма договора …………………………………………. Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы.

Изменение расценок и или стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Подрядчик обязан: — своими, силами, инструментами, механизмами выполнить ремонтно-отделочные работы в квартире в объеме согласно пункту 1. Заказчик обязан: — предоставить Подрядчику всю информацию, определяющую конечный вид выполняемой работы техническое задание.

Техническое задание составляется Заказчиком в двух экземплярах, подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора подряда ;- производить Подрядчику оплату ремонтно-отделочных работ квартиры согласно п. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п.

Договор на выполнение ремонта квартиры

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

Утвердить: 1 типовой контракт на выполнение работ по текущему ремонту согласно приложению 1 к настоящему приказу; 2 типовой контракт на выполнение работ по капитальному ремонту согласно приложению 2 к настоящему приказу; 3 типовой контракт на выполнение работ по строительству объекта согласно приложению 3 к настоящему приказу. Признать утратившими силу: 1 подпункты 8 , 9 , 13 пункта 1 , приложения 8 , 9 , 13 к приказу Департамента государственного заказа Томской области от

Такой образец актуален в г. Скачать образец. При приеме заказа на ремонт помещения с Заказчиком, производится заключение договора, где прописываются ответственности сторон и гарантии. Оплата производится частично, после окончания этапа работ. Заключив с нами Договор на ремонт Вы получите:.

Договор на выполнение ремонта квартиры – Образец, бланк 2020 года

Такой образец актуален в г. Скачать образец. При приеме заказа на ремонт помещения с Заказчиком, производится заключение договора, где прописываются ответственности сторон и гарантии. Оплата производится частично, после окончания этапа работ. Заключив с нами Договор на ремонт Вы получите:.

Высокое качество Выполнение в срок Приемлемые цены Гарантию на выполненные работы. Наши специалисты максимально быстро и качественно выполнят ремонтные работы любой сложности, учитывая Ваши материальные возможности и пожелания. Выбирая нас, Вы доверяетесь нашему профессиональному опыту и многолетней практике.

Предмет Договора. Заказчик обязуется обеспечить работы расходными и отделочными материалами, согласованными с Подрядчиком, согласно перечню строительных материалов. Подрядчик обязуется обеспечить работы расходными и отделочными материалами, порученными и согласованными с Заказчиком, согласно перечню строительных материалов.

Заказчик обязуется соблюдать Порядок финансирования работ и приобретения материалов, согласованных с Подрядчиком. Подрядчик обязуется соблюдать исполнение поэтапного графика работ. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы, согласно Сметы. По желанию Заказчика Подрядчиком могут быть приняты к исполнению дополнительные объемы и виды работ. Срок выполнения работ продлевается, стоимость работ корректируется, изменения вносятся в соответствующее дополнительное Соглашение к Договору.

Стоимость работ не включает НДС, поскольку Подрядчик находится на упрощенной системе налогообложения. На производство работ в Смете Прил. Порядок расчетов. В день доставки Заказчик оплачивает все поставленные и оплаченные Подрядчиком материалы. Приемка работ Заказчиком производится в течение 2 дней после получения им сообщения от Подрядчика в т.

Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения грубых недостатков, которые должны быть незамедлительно устранены Подрядчиком. По завершении каждого этапа работ, последующий этап работ выполняется Подрядчиком после надлежащей оплаты Заказчиком выполненного этапа работ в течение не более 2 дней. Сроки выполнения работ.

Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать работы Заказчику. Обязанности и права сторон. Подрядчик обязан:. В связи с технологической необходимостью поверхности медленно сохнут и т.

Исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора. В случае нанесения ущерба в ходе работ Заказчику, возместить ущерб, как пострадавшей Стороне. Своевременно обеспечивать работы необходимыми расходными и отделочными материалами по предварительной договоренности с Заказчиком. Заказчик обязан:. Оплатить работу Подрядчика, в случае надлежащего исполнения работ. К началу работ освободить помещение, в котором будут проводиться работы.

Обеспечить помещения, в которых будут проводиться работы водоснабжением и электропитанием. Своевременно обеспечивать работы всеми необходимыми расходными и отделочными материалами. По требованию Подрядчика обеспечить необходимые условия для проведения работ, а именно: 5.

Обеспечить возможность отключение стояков системы отопления и водоснабжения, если будут проводиться сантехнические работы.

Обеспечить работу лифта для погрузочно-разгрузочных работ. Обеспечить возможность доступа к объекту для всех членов бригады. Обеспечить возможность отключения электроснабжения. Обеспечить своевременное согласование с контролирующими и эксплуатирующими организациями проводимых работ и необходимых перепланировок. Подрядчик имеет право:. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам и в случае нарушения договора Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за соблюдением Субподрядчиком: регламента работ на объекте, предусмотренного приложениями к договору, качества выполненных работ, гарантийных обязательств. Заказчик имеет право:. В случае грубого нарушения договора Подрядчиком, отказаться от исполнения настоящего Договора.

В этом случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно Смете, за фактически произведенные объемы работ, поставленные и оплаченные Подрядчиком материалы. По договоренности с Подрядчиком, имеет право изменять перечень работ. В этом случае, услуги Подрядчика оплачиваются согласно фактически выполненным работам.

Также должны быть скорректированы и согласованы сроки окончания работ. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов для Заказчика, при этом Заказчик не имеет. Гарантийный срок устанавливается в 24 месяца. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, другим, не зависящим от Подрядчика причинам.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы без сертификата, приобретенные Заказчиком самостоятельно или с помощью третьих лиц.

Ответственность Сторон. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Расходные и отделочные материалы не должны приводить к ухудшению качества выполняемых работ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием не-преодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К таким событиям чрезвычайного характера относят: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные стихийные явления природы, война, военные действия или иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении сторон средствами не представлялось возможным. Заключительное положение. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, другой хранится у Заказчика.

Реквизиты и подписи Сторон. Наша Миссия — создать красивый, современный, эстетичный интерьер - надежное и комфортное пространство для жизни, работы и отдыха Сделаем Эконом ремонт, стандартный ремонт, капитальный ремонт или Премиум в отдельной комнате, однокомнатной, двух- или трех- комнатной квартире, в хрущевке, в новостройке или в загородном доме.

А так же выполним отдельные виды работ в квартирах и других помещениях. Мы в соц. Крылова д. Стоимость Калькулятор. Срочный косметический, эконом ремонт!

От 1 руб. Точная стоимость за ремонт квартиры определяется при составлении сметы с подробным описанием всех работ, в том числе скрытых. Отправить заявку на замер объекта. Toggle navigation Toggle navigation. Полезные статьи. Инфо для клиента. Мы Вконтакте. Договор на ремонт квартиры образец г.

Цена работ 2. Подрядчик обязан: 5. Заказчик обязан: 5. Подрядчик имеет право: 5. Заказчик имеет право: 5. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов для Заказчика, при этом Заказчик не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

Ответственность Сторон 7. Поделится ссылкой с друзьями:. Полезные ссылки Натяжные потолки Как декорируют натяжной потолок Какие материалы нужны для начала ремонта Краски для фасада Совмещённый санузел Как сэкономить на ремонте Как выбрать бумажные обои Какие обои выбрать Правильный выбор шпаклевки Отделка балкона. О нас Наша Миссия — создать красивый, современный, эстетичный интерьер - надежное и комфортное пространство для жизни, работы и отдыха Сделаем Эконом ремонт, стандартный ремонт, капитальный ремонт или Премиум в отдельной комнате, однокомнатной, двух- или трех- комнатной квартире, в хрущевке, в новостройке или в загородном доме.

Обратная связь. Замер объекта. Копирование, размножение, распространение, перепечатка целиком или частично , или иное использование материала запрещено! Заполните форму Мы Вам перезвоним в ближайшее время. Вступай к нам Вконтакте. Больше портфолио, смешные картинки на тему ремонта, быстрая обратная связь! Заявка на замер объекта. Наш сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя правильную и актуальную информацию.

Соглашаюсь на использование cookie.

Договор на ремонт квартиры

В соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ, по условиям соглашения подряда, одна из сторон принимает на себя обязательство произвести ремонтные работы в квартире, при этом обязанностью заказчика является оплата выполненного объема работ. Эта же статья говорит о том, что соглашения бытового подряда включаются в разряд публичных, в связи с чем, к ним применимы правила, установленные статьей Гражданского кодекса РФ.

Последний пункт подразумевает, что при обращении в адрес фирмы, специализирующейся на проведении ремонта жилья, с просьбой о заключении отдельного контракта для выполнения ремонтных работ в жилье, у подрядчика нет права отказать в оформлении такой сделки. До того, как оформить соглашение, заказчик может потребовать от подрядчика ознакомить его с полной информацией о предоставляемых услугах, заказать которые он планирует.

Предоставление запрашиваемых данных — прямая обязанность подрядчика. Важный момент! Ответственным за предоставление заказчику информации является именно подрядчик.

Нарушением, в этом случае, будет предоставление недостоверных либо неполных сведений и любые недостатки, появившиеся в результате подобных действий подрядчика, вследствие того, что заказчик не получил изначально надлежащую информацию, или же был неверно информирован подрядчиком.

При доказательстве наличия вины подрядчика, у заказчика будет полное право потребовать незамедлительного расторжения соглашения с возмещением всего объема убытков, причиненных в результате выявленных нарушений. Если подрядчик не исполнит свои обязательства в рамках соглашения, это грозит ему применением правил, установленных статьями Гражданского кодекса РФ.

Данные правила предусматривают, что заказчик может потребовать провести все работы за счет виновного подрядчика или же настоять на полном возмещении причиненного материального ущерба. Ряд обязанностей заказчика может не предусматриваться гражданским законодательством, однако, закрепляться в условиях соглашения. Это означает, что они также будут обязательны для выполнения.

Преимущественно разговор ведется о требовании сохранения его имущества, своевременной передаче материалов для отделочных и строительных работ и соблюдении сроков приемки проведенных работ. Статья Гражданского кодекса РФ определяет, что если подрядчик при выполнении ремонтных работ в квартире использует свои материалы, то общая цена за услуги содержит в себе и затраты на стройматериалы, которые были приобретены подрядчиком в целях завершения работ.

При таких обстоятельствах, подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку материалов и условия для их хранения на месте. Когда все материалы для ремонта обеспечиваются непосредственным заказчиком, в соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ, подрядчик обязуется информировать заказчика о списке таких материалов, необходимых ему для проведения всего комплекса работ должно указываться наименование материала, его цена и описание.

Приемка завершенного объема работ выполняется в соответствии с актом. Статья Гражданского кодекса РФ устанавливает, что если при приемке работ заказчик обнаружит недоработки, подрядчику отводится определенное время для полного их устранения. При выявлении существенных дефектов по завершению работ, их устранение подрядчиком должно проводиться за свой счет, либо при использовании собственных материалов.

Невыполнение подобного требования предоставляет заказчику законное право возместить убытки или же потребовать частичного возврата выплаченных им средств. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа.

Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:. Образец договора здесь. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы помещений в объеме, установленном в Сметной документации приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее — Сметная документация далее — работы , а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества работ и иных условий договора;.

Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Договором, путем перечисления Цены Договора на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Договора.

Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом Графиком выполнения работ приложение 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее — Календарный план.

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. Не позднее 15 пятнадцати рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ, акт приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Договором.

В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 двух рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п.

Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Не позднее 30 тридцати календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки штрафа, пени от Подрядчика направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 тридцати календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

При неоплате Подрядчиком неустойки штрафа, пени в течение 10 десяти календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. В течение 40 сорока календарных дней с даты фактического исполнения обязательства Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки штрафа, пени за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно потребовать оплаты неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки штрафа, пени в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Подрядчиком такая неустойка штраф, пеня не оплачена.

В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:.

В течение 10 десяти календарных дней с даты окончания срока действия Договора направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 тридцати календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки штрафа, пени не позднее 10 десяти календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:.

В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки штрафа, пени не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ и иных установленных по настоящему Договором для приемки работ документов на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п.

Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц — субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием, допусками, лицензиями, разрешениями и т.

При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 трех календарных дней после приостановления выполнения работ.

Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 пяти календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.

В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.

За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба либо погасил причиненный ущерб по аналогичным договорам. Договор на оказание услуг по ремонту квартиры. Как проводится текущий ремонт, читайте тут.

Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в п. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 6 шесть месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик в случае, если не докажет отсутствие своей вины обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости работ Подрядчика за тот или иной отчетный месяц в пределах Цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате стоимости работ за соответствующий отчетный месяц начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате стоимости работ за соответствующий отчетный месяц в пределах Цены Договора.

Пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, включая просрочку оплаты выполненных работ за тот или иной отчетный период в пределах Цены Договора, Заказчик обязан в течение 5 пяти банковских дней после получения от Подрядчика соответствующего уведомления уплатить Подрядчику штраф в размере:. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки штрафа, пени или, по своему усмотрению, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки штрафа, пени.

В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 пяти банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает заказчику неустойку в размере 30 тридцать процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки штрафа, пеней , если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов излишнего получения Подрядчиком денежных средств последний обязуется осуществить возврат Заказчику излишне полученных денежных средств в течение 5 пяти банковских дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:. При существенном нарушении Договора Подрядчиком. Нарушение признается существенным в установленном законодательством порядке. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 10 десять рабочих дней.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика — юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

Ремонт помещения является длительным и дорогостоящим проектом. Наличие в семье своего мастера может значительно снизить расходы, однако в подобающем большинстве случаев собственники прибегают к помощи наемных работников.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.

Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.

В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы.

Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее дней с момента получения авансового платежа Заказчика. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил СНиП , правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г.

По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.

Авансовый платеж входит в общую стоимость работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта.

В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.

Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается — с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

В случае обнаружения в пределах предусмотренного п. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое. Наступление обстоятельств по п.

Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.

При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия — в арбитражном суде г.

По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели.

Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ.

Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Добавить сайт в закладки. Договор комиссии Договор оказания услуг Договор залога Договор авторского заказа Договор управления имуществом Договор коммерческой концессии Договор лизинга Другие документы.

Калькулятор пеней по налогам. Сумма прописью. Договор на ремонт квартиры Образец типового договора подряда на ремонт квартиры, применим как между физическими лицами, так и для заключения с юридическим лицом.

Возможно, вам пригодится:. Подрядчик Юр. Вопросы и комментарии:. Николай от 21 марта Можно ли данный договор ремонта квартиры заключить между физическими лицами? Курс ЦБ РФ с Пользовательское соглашение.

Договор подряда на ремонт квартиры

Ремонт квартиры всегда связан с финансовыми издержками и, при этом, требует внимательного отношения к его осуществлению. От грамотно составленного договора будут зависеть возможные претензии по его осуществлению и последующему расчету с Исполнителем. Договор на ремонт квартиры ДРК является соглашением бытового подряда, регламентируемого ст. Согласно ст.

В соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ, по условиям соглашения подряда, одна из сторон принимает на себя обязательство произвести ремонтные работы в квартире, при этом обязанностью заказчика является оплата выполненного объема работ. Эта же статья говорит о том, что соглашения бытового подряда включаются в разряд публичных, в связи с чем, к ним применимы правила, установленные статьей Гражданского кодекса РФ. Последний пункт подразумевает, что при обращении в адрес фирмы, специализирующейся на проведении ремонта жилья, с просьбой о заключении отдельного контракта для выполнения ремонтных работ в жилье, у подрядчика нет права отказать в оформлении такой сделки. До того, как оформить соглашение, заказчик может потребовать от подрядчика ознакомить его с полной информацией о предоставляемых услугах, заказать которые он планирует. Предоставление запрашиваемых данных — прямая обязанность подрядчика.

Договор на ремонт помещения: образец скачать

Подрядчик обязуется произвести в квартире Заказчика или в доме, принадлежащем Заказчику своими силами, инструментами, механизмами ремонт помещения согласно прилагаемой к договору смете, с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений. При необходимости изменения срока начала или окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее чем за 48 часов до его наступления. Об изменении сроков делается соответствующая запись в обоих экземплярах договора. Пеню в указанном размере Заказчик уплачивает Подрядчику также при просрочке оплаты задолженности за материалы и работу пункты 2 и 10 договора. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки, причиненные расторжением договора, с зачетом того, что Подрядчик сберег вследствие расторжения договора. Заказчик обязуется подготовить помещение для производства ремонта: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей работающих.

Образец типового договора подряда на ремонт квартиры, применим как между физическими лицами, так и для заключения с юридическим лицом. Возможно, вам пригодится: Договор на ремонтные работы.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. 2. стоимость и сроки выполнения работ. Стоимость работ и материалов (в соответствии с приложением №2) по настоящему Договору составляет рублей.

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Правильно составленный договор поможет сторонам решить возможные разногласия при его выполнении и дальнейшем приёме заказчиком. Договор на ремонт квартиры относиться к договорам бытового подряда, который регламентируется ст. Согласно ст.

Не каждый самостоятельно может провести ремонт квартиры. Именно поэтому лучшим решением будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам своего дела. Но если вы хотите обезопасить себя — заключите договор подряда на ремонт квартиры.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. tiolenraka

    А что вы скажете на то, что при осмотре должен составляться акт осмотра? Т. е. инспектор ничего не пощупал, обошёл машину это уже считается осмотром т. с. и нужен акт?

© 2018-2021 plastic-forum.ru