+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор на ремонт квартиры с поэтапной оплатой работ

Договор на ремонт квартиры с поэтапной оплатой работ

Договор подряда на ремонт квартиры — основной документ, необходимый для оформления отношений между заказчиком работ и исполнителем. Заключение договора исключительно выгодно обеим сторонам , поэтому не стоит пренебрегать его подписанием. Этот юридический документ содержит все существенные условия оказания услуг по проведению ремонта — стоимость, объем и виды работ, сроки выполнения, ответственность сторон. Если при выборе между строительной фирмой, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом в качестве подрядчика на оказание услуг по ремонту квартиры вы остановились на последнем, не стоит отказываться от заключения договора, ведь он имеет юридическую силу независимо от статуса подписавших его лиц. Обывателям до начала ремонтных работ редко приходит в голову позаботиться о четком закреплении способа разрешения некоторых вопросов:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на ремонт квартиры образец 2019 г.

Как заключить договор ремонта квартир? На что обратить внимание при подписании договора ремонта квартиры? Договор ремонта квартир - это чаще всего один из вариантов договора бытового подряда. Подрядчик мастер или компания, проводящая ремонтные работы обязуется отремонтировать квартиру, а заказчик гражданин - принять и оплатить работы.

Это самая общая модель, однако в договоре может быть множество нюансов, которые следует предусмотреть, а именно: оформление дизайна интерьера, выбор и закупка материалов, согласование перепланировки, демонтаж уже имеющихся конструкций и т. К договору обычно прилагается смета, в которой рассчитывается стоимость работ исходя из метража помещения, площади поверхности стен, а также необходимости проведения дополнительных работ исходя из фактического состояния помещения.

Многие трудности возникают уже по ходу ремонта, когда подрядчик вынужден выйти за рамки сметы. Именно поэтому стоит точно понимать, является ли этот выход оправданным, или же неучтенные работы и так входят в стоимость ремонта и потому не должны быть дополнительно оплачены.

Следует помнить, что к договору ремонта квартир применяются положения о защите прав потребителя. Это означает, что к ремонтной организации или к мастеру предъявляются весьма жесткие требования по соблюдению сроков и качества проведения работ. После регистрации станут доступны примеры документов, рекомендации, а также пошаговые инструкции.

Контакты Пользовательское соглашение О нас. Договор ремонта квартиры шаблоны Договор ремонта квартиры Как заключить договор ремонта квартир? Рекомендуемые документы Договор найма квартиры. Другие документы аренда участка брачный договор выдача судебного приказа заявл.

Юридическая помощь Обратиться за бесплатной помощью к юристу. Возврат к списку. Выберите тип документа.

Договор на ремонт квартиры: с физическим лицом, бланк

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте.

Ремонт квартиры всегда связан с финансовыми издержками и, при этом, требует внимательного отношения к его осуществлению. От грамотно составленного договора будут зависеть возможные претензии по его осуществлению и последующему расчету с Исполнителем.

Подрядчик обязуется произвести ремонтно-отделочные работы в квартире , принадлежащей Заказчику на праве личной собственности, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Объемы и виды ремонтно-отделочных работ перечислены в ……………….. Сумма договора …………………………………………. Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы.

Договор подряда по ремонту с поэтапной оплатой

Ремонт квартиры всегда связан с финансовыми издержками и, при этом, требует внимательного отношения к его осуществлению. От грамотно составленного договора будут зависеть возможные претензии по его осуществлению и последующему расчету с Исполнителем.

Договор на ремонт квартиры ДРК является соглашением бытового подряда, регламентируемого ст. Согласно ст. В данном варианте, к предмету соглашения относятся ремонтные работы в квартире.

В этом разделе документа, как правило, отображается адрес жилого помещения где требуется осуществить ремонт , цена, с возможной ссылкой на смету если она выполнена проектной организацией.

Смета является неотъемлемым приложением соглашения. Данный договор относится к публичному договору бытового подряда ст. К особенностям такого договора относятся:. Если исполнитель свободен, то он не вправе отказаться от осуществления услуг. То есть, если заказчик обращается в компанию, занимающуюся ремонтом квартир с предложением о заключении ДРК, то компания не имеет права отказать ему в этом. Цена может отображаться, как в соглашении, так и в приложении, в виде сметы.

Здесь приводиться ссылка на приложение, если смета на ремонт составлена на отдельном документе. При этом, общую сумму, указанную в смете, можно продублировать, записав в данный раздел. Также, желательно отобразить окончательный срок расчета — например, не позже 3-х рабочих дней, после подписания приемосдаточного акта. К обязательному условию относится отображение даты начала осуществления работ и их завершения ст. Поэтому, прежде чем прописать сроки, требуется договориться участникам сделки о датах и оговорить условия продления сроков, а также об ответственности за их несоблюдение.

В зависимости от обстоятельств, сроки выполнения работ могут корректироваться по взаимному согласию. При оформлении ДРК каждый участник соглашения должен оговорить условия сделки, с отображением обязательств каждой стороны.

Для этого, до подписания ДРК Исполнитель должен по заявке Заказчика обеспечить предоставление сведений об оказываемых услугах. Лишь получив все сведения об Исполнителе и убедившись в его порядочности, можно заключать договор, с отображением условий и ответственности сторон за несоблюдение соглашения. Заполняя ДРК, необходимо в соответствующем разделе прописать ответственность сторон при несоблюдении соглашения. Ответственность сторон может выражаться следующими пунктами:.

В данном разделе ДРК отображаются дополнительные условия, уточняющие основные пункты соглашения. Например, в договоре между физлицами можно отобразить:. Любой договор, оформляемый между сторонами обязан быть подписан участники сделки. Это же относится и к ДРК. После заполнения документа, стороны обязаны перечитать его, исправить ошибки, неточности. Если таковые обнаружены, то переписать документ.

Окончательно проверенный договор, должны лично подписать физлица, между которыми заключается соглашение, или представители сторон, если соглашение заключаются между юр. ДРК не имеет унифицированного шаблона, утвержденного законодательством РФ, поэтому его можно оформить произвольно, но с соблюдением структурных разделов, присущих подобным договорам. Заполнить договор можно вручную, однако лучше набрать на компьютере и после проверки текста, распечатать его на принтере.

При заполнении документа нужно отобразить следующее:. Задать вопрос. Договор аренды Договор купли-продажи Другое. Договор на выполнение ремонта квартиры — Образец, бланк года. Файлы для скачивания : Бланк , doc Образец , doc. Расскажите о ней своим друзьям! Уведомление о. Inline Feedbacks. Договор на строительные работы — Образец, бланк года.

Договор на обслуживание газового оборудования — образец и бланк года. Договор возмездного оказания услуг — Образец, бланк года. Договор о целевом обучении — Образец, бланк года. Договор на оказание транспортных услуг — Образец, бланк года. Договор закупки — Образец, бланк года.

Договор подряда на ремонт квартиры

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность.

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

При выполнении работ в отсутствие на объекте Заказчика не допускать нахождение на объекте посторонних лиц. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов в течение 5 рабочих дней, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Осуществлять по завершении работ поверхностную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. Своевременно за 3 дня предупреждать Заказчика о возможности нарушения технологического процесса в том числе в связи с отсутствием материалов. Обеспечить строительную готовность объекта и отдельных видов работ для производства Подрядчиком порученных ему по договору работ не позднее дня начала работ.

Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором. Заказчик приступает к приемке выполненных работ или этапа работ по факту получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче. Сдача выполненных работ или этапа работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт в нем делается пометка об этом и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде.

Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков, которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами; обязан их устранить за свой счет в течение 28 дней.

Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта сдачи—приемки выполненных работ в соответствии с объемами работы и стоимостью каждого этапа работы.

Оплата каждого этапа работы производится в пятидневный срок после подписания акта сдачи- приемки каждого этапа работы. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику.

Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период. Недостатки, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную оплату в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

В случае обнаружения в ходе выполнения Договора скрытых дефектов или работ, не учтенных в Договоре по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право потребовать заключения дополнительного соглашения на данные работы или прекращения договорных взаимоотношений с полной компенсацией произведенных затрат.

При заключении соглашения на дополнительные работы, по согласованию с Подрядчиком, сроки окончания работ увеличиваются на период проведения дополнительных работ. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам, если он возник по его вине в ходе выполнения работ по настоящему Договору, а также в период гарантийной эксплуатации объекта вследствие дефектов, вы званных результатом выполненных им работ.

В случае задержки в технологическом процессе проведения работ по вине Заказчика в том числе в связи с отсутствием Чистовых материалов , срок выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору продлевается, о чем составляется и подписывается Сторонами дополнительное соглашение к настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за порчу материалов и имущества Заказчика на время проведения ремонта. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

Предоставления Заказчиком материалов, которые нельзя использовать без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены. Задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем на 5 дней, если выполнение объема работ предполагает два и более этапов. При расторжении договора по инициативе одной из сторон, Подрядчик обязан передать Заказчику результаты незавершенной работы, а Заказчик обязан компенсировать Подрядчику произведенные затраты. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы стихийных бедствий, наводнений, военных действий, гражданских беспорядков, изменений законодательных актов РФ или иных обстоятельств, находящихся вне объективного контроля сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на изменение условий исполнения настоящего Договора. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна при наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы немедленно известить об этом другую сторону в письменной форме. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется: 5. При выполнении работ обеспечить выполнение установленных правил техники безопасности.

Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов в течение 5 рабочих дней, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта 5. Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется: 6.

Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях: Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. Оставьте заявку и мы с вами свяжемся. Как к вам обращаться? Что вас интересует? Даю согласие на обработку персональных данных.

Такой образец актуален в г.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню.

К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок. В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы.

Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее дней с момента получения авансового платежа Заказчика. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил СНиП , правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г. По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники.

Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик. Авансовый платеж входит в общую стоимость работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы.

Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика.

Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается — с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

В случае обнаружения в пределах предусмотренного п. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

Наступление обстоятельств по п. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия — в арбитражном суде г. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными.

Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Добавить сайт в закладки. Договор комиссии Договор оказания услуг Договор залога Договор авторского заказа Договор управления имуществом Договор коммерческой концессии Договор лизинга Другие документы. Калькулятор пеней по налогам.

Сумма прописью. Договор на ремонт квартиры Образец типового договора подряда на ремонт квартиры, применим как между физическими лицами, так и для заключения с юридическим лицом. Возможно, вам пригодится:. Подрядчик Юр. Вопросы и комментарии:. Николай от 21 марта Можно ли данный договор ремонта квартиры заключить между физическими лицами? Курс ЦБ РФ с Пользовательское соглашение.

Образец договора подряда с поэтапной оплатой работ

Как заключить договор ремонта квартир? На что обратить внимание при подписании договора ремонта квартиры? Договор ремонта квартир - это чаще всего один из вариантов договора бытового подряда. Подрядчик мастер или компания, проводящая ремонтные работы обязуется отремонтировать квартиру, а заказчик гражданин - принять и оплатить работы.

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. При выполнении работ в отсутствие на объекте Заказчика не допускать нахождение на объекте посторонних лиц. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов в течение 5 рабочих дней, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Договор на выполнение ремонта квартиры – Образец, бланк 2020 года

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Правильно составленный договор поможет сторонам решить возможные разногласия при его выполнении и дальнейшем приёме заказчиком. Договор на ремонт квартиры относиться к договорам бытового подряда, который регламентируется ст. Согласно ст. Согласно этой же статьи договор бытового подряда относится к разряду публичных договоров, а поэтому к нему применяются правила ст. Основными характеристиками публичного договора являются:. То есть если вы обращаетесь в фирму специализирующуюся на ремонте квартир с просьбой заключить с вами контракт на ремонт вашей квартиры, то подрядчик не имеет права отказывать вам в его заключении.

Договор на ремонт квартиры. Правила оформления, существенные и дополнительные условия, образец.  Договор на ремонт квартиры: с физическим лицом, бланк. Автор статьи. Кожевникова Екатерина Сергеевна. Время на чтение: 8 минут. Договор подряда на ремонт квартиры – основной документ, необходимый для оформления отношений между заказчиком работ и исполнителем. Заключение договора исключительно выгодно обеим сторонам, поэтому не стоит пренебрегать его подписанием.  Если работы осуществляются поэтапно, прописываются начальный и конечный сроки каждого этапа. Мнение эксперта. Кожевникова Екатерина Сергеевна.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок.

ДОГОВОР НА РЕМОНТ (ОТДЕЛКУ) КВАРТИРЫ

Не каждый самостоятельно может провести ремонт квартиры. Именно поэтому лучшим решением будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам своего дела. Но если вы хотите обезопасить себя — заключите договор подряда на ремонт квартиры.

Договор ремонта квартиры

.

.

.

Договор на ремонт квартиры

.

Договор на выполнение ремонта квартиры

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.

© 2018-2021 plastic-forum.ru